Belgia – Rakennustyöt – Marché de travaux ayant pour objet la construction d'une maison de repos (Lot 1 – Architecture (lot PILOTE) - Lot 2 – HVAC (lot piloté) - Lot 3 – Électricité (lot piloté) - Lot 4 – Cuisine (lot piloté))

Tämä hankinta on rakennustyökilpailu, joka käsittää seuraavan työn suorittamisen (yhteenveto työstä) : Rakennustyökilpailu neljässä lotissa, jonka kohteena on levon talon rakentaminen : - Lot 1 – Arkkitehtuuri - Lot 2 – HVAC - Lot 3 – Sähkö - Lot 4 – Keittiö. Yllä mainitut työt eivät ole täydelliset. Työjen yksityiskohdat on otettu mukaan teknisiin määräyksiin ja yhteenveto mittauspöytä, joka on liitetty erityisessä ehdokirjassa. On erityisesti mainittu, että urakoitsija täytyy suorittaa työt taidon mukaan. Työpaikat on määritelty seuraavasti (katso myös piirustukset ja mittauspöytä) : Rue de Beauwelz, n°13 6590 MOMIGNIES CPV-koodit : - Lot 1 – Arkkitehtuuri : o 45000000-7 – Rakennustyöt o 45400000-1 – Rakennusten viimeistelytyöt - Lot 2 – HVAC : o 45232460-4 – Vesijohtotyöt o 45331000-6 – Lämpö-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennus - Lot 3 – Sähkö : o 45315300-1 – Sähköntuotantolaitteiden asennus - Lot 4 – Keittiö : o 45421151-7 – Varustellun keittiön asennus Hankintanumero : CSC n°58600 – Hankinta n°2017/116-2017/135 Kaikki hankintaan käytetyt materiaalit ovat uusia ja ne on urakoitsijan toimitettava, ellei erityinen ehdokirja määrittele toisin. Hankinnan yhteydessä hankintavastaaja haluaa taistella sosiaalista pumppua ja sosiaalista petosta vastaan (Kts. A2.91). Jos A2.6 Sosiaalisten määräyksien kohdassa sovelletaan joustavaa sosiaalista määräystä : hankinnan yhteydessä hankintavastaaja haluaa edistää ammattimaista integrointia, järjestämällä koulutusta, integrointia tai sosiaalista integrointia. Hankinnan yhteydessä sovellettavat muut erityiset määräykset : - Ohjaustehtävä : Kts. A2.94. Tässä ehdokirjassa mainittu hankinta on rahoitettu AVIQ:n avulla. Hankinnan toteuttamisessa on otettava huomioon aikataulun noudattaminen. Hankinnan myöntämisen täytyy tapahtua ennen 31. joulukuuta 2027 ja kaikki vaiheet täytyy aloittaa ennen 31. joulukuuta 2030. Tämän vuoksi on määrätty erikoissakko joka päivä viivästyksestä lisäyksenä 45. artiklan A.R. 14. tammikuuta 2013 (Kts. A4.72. Sakot).