Lengyelország – Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások – Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Szkuty i Urzecza w Czersku wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu

A verseny egy valósítási verseny, azaz olyan, amelyben a díj pénzjutalom és a versenyző (a versenyző) kiválasztott versenymunkájának szerzőjének meghívása a szabadkezes megrendelés módján történő tárgyalásokra, hogy a versenymunka alapján szolgáltatás végrehajtása. A szolgáltatás tárgyát előzetesen leírták a szerződés lényeges rendelkezései, amely a Regulamin melléklete, a 1. számú melléklet. A verseny célja a legjobb, építészeti, térbeli és funkcionális-használati szempontból a Szkutya és Urzecz Múzeum épülete és a terület kialakítása, a 6a mellékletben megjelölt területen, mint a versenytervezési terjedelme. A versenyt korlátozott és egyfázisú verseny eljárásban tartják: – A versenyben való részvételre érdeklődő szervezetek benyújtják a versenybe való engedélyezés kérését a Regulamin IV. fejezetének rendelkezései szerint a verseny menetrendjében meghatározott határidőn belül; – A szervező engedélyezi a versenyben való részvételre és meghívja a versenymunkák benyújtására azokat a versenyzőket, akik a szervező által meghatározott objektív követelményeket teljesítik, a Regulamin IV. fejezetében meghatározott; – A versenyben engedélyezett versenyzők benyújtják a versenymunkákat a verseny menetrendjében meghatározott határidőn belül. A versenymunkák tárgyát, formáját és bemutató módját a Regulamin V. fejezetében meghatározták; – A versenybíróság a Regulamin VI. fejezetében meghatározott kritériumok alapján értékeli a versenymunkákat; – A verseny megítélése, vagyis a legjobb versenymunka (I. díj) kiválasztása és a többi díj odaítélése a Regulamin VII. fejezetének rendelkezései szerint; – A megrendelő vezető jóváhagyja a verseny megítélését és hivatalosan bejelentik a verseny eredményét; – A verseny megítélésének eredményének jogerősítése. A versenyzőnek teljesítenie kell az összes következő követelményt: a) nem zárható ki az 108. § 1. és 109. § 1. 4-5. pont, 6. pont és 7-10. pontja alapján (a 109. § 1. 6. pontjában említett érdekkonfliktust csak a versenybíróság tagjai és a verseny szabályzata szerint kijelölt tartalék bírók tekintetében értékelik); b) nem zárható ki a 2022. április 13-i törvény 7. § 1. pontja alapján, különleges megoldások a Ukrajna elleni agresszió támogatásának megakadályozásáról és a nemzetbiztonság védelmének szolgálatáról; c) nem zárható ki az 833/2014 rendelet 5k. cikkelye szerint, a 2025. október 23-i 2025/2033 rendeletben megadott módosításokkal. FIGYELEM: A fentiek (a), b) és c) pontjainak követelményei a versenyzőt érintik, aki önállóan vesz részt a versenyen, valamint minden versenyzőt, aki együtt vesz részt a versenyen, és azokat a szervezeteket, akiknek erőforrásaira a versenyző támaszkodik. d) teljesíti a szervező által meghatározott technikai és szakmai képességet, amely a versenyben való részvétel feltétele. Ezt a feltételt akkor tekintik teljesítettnek, ha a versenyző bizonyítja, hogy rendelkezik a verseny során legalább: – egy személy, aki részt vesz a versenyterv és a projekt dokumentációjának elkészítésében, rendelkezik építési engedéllyel az építészeti szakmában korlátozás nélkül, és rendelkezik tapasztalattal, amely a versenybe nyújtás kérésének lejárata előtt 15 év alatt, (mint szerző vagy szerzői csapat tagja) legalább egy többszakos projekt dokumentációt (a beruházási projektet, a kivitelezési terveket és a munkák tárgyát magában foglaló) alapján megkapta a jogerős építési engedélyt, egy IX. kategóriájú épület építésére vagy átépítésére (a karbantartást kivéve) a 2 000 m2 netto alapterület minimum, és az építészeti felügyeletet a fent említett többszakos projekt dokumentáció alapján végzi az építés végrehajtásáig, a jogerős használati engedély megszerzéséig. e) teljesíti a szervező által meghatározott technikai és szakmai képességet, amely a versenyben való részvétel feltétele. Ezt a feltételt akkor tekintik teljesítettnek, ha a versenyző bizonyítja, hogy: – rendelkezik tapasztalattal a megfelelő végrehajtásban a versenybe nyújtás kérésének lejárata előtt 15 év alatt legalább egy többszakos projekt dokumentációt (a beruházási projektet, a kivitelezési terveket és a munkák tárgyát magában foglaló) alapján megkapta a jogerős építési engedélyt, egy IX. kategóriájú épület építésére vagy átépítésére (a karbantartást kivéve) a 2 000 m2 netto alapterület minimum, és az építészeti felügyeletet a fent említett többszakos projekt dokumentáció alapján végzi az építés végrehajtásáig, a jogerős használati engedély megszerzéséig. FIGYELEM: A fent említett versenyben való részvétel feltételében (azaz a 1. pont 8. pontja) e) pontjában, a versenyző nem támaszkodik más szervezetek erőforrásaira. Ez a versenyző saját tapasztalata. f) A szervező arról értesíti, hogy a tárgyalásokra meghívott versenyző kötelezettséget vállal, hogy rendelkezik azokat az embereket, akik képesek a megrendelés végreh