Paesi Bassi – Servizi di pulizia delle fognature – Raamovereenkomst Reiniging en Inspecteren Riolering

Il comune di Schouwen-Duiveland intende stipulare un accordo quadro con un unico appaltatore, della durata di due anni con due opzioni di proroga di un anno ciascuna, per l'esecuzione di lavori relativi alla manutenzione del sistema fognario nel comune di Schouwen-Duiveland. I lavori riguardano: a. Redazione di subappalti; b. Pulizia della fognatura; c. Ispezione della fognatura; d. Lavori aggiuntivi. L'importo stimato dell'appalto (durata 4 anni) è stimato dal servizio di appalto a € 800.000,00. A tale stima non possono essere attribuiti diritti. Il servizio di appalto è obbligato, sulla base della giurisprudenza (sentenza ECLI:EU:C:2018:1034), ad indicare un valore massimo dell'appalto. Il valore massimo dell'appalto per l'intera durata, incluse le opzioni di proroga, dell'accordo quadro è fissato a € 1.600.000,00, inclusi gli adeguamenti del prezzo, esclusa IVA. Data l'imprevedibilità dell'entità del futuro fabbisogno di tale servizio, è stata presa una margine di due volte l'importo stimato. Se durante la durata del contratto dell'accordo quadro (massimo 4 anni) viene raggiunto il valore massimo dell'appalto di € 1.600.000,00, inclusi gli adeguamenti del prezzo, esclusa IVA, l'accordo quadro con l'appaltatore terminerà al raggiungimento del predetto valore massimo dell'appalto e il servizio di appalto, in tal caso, non rilascerà ulteriori incarichi, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di risarcimento per qualsiasi motivo.