Polija – Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi – Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla budowy metra w Krakowie

Vārds un adresa pieprasījuma veidotāja Gmina Miejska Kraków pl. Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków NIP 676-101-37-17 Regon 351554353, pārstāvēta, pamatojoties uz pilnvaru Krakovas pilsētas prezidenta nr 452/2026 no 1. jūlija 2026. gada, pārstāvēta: Łukasza Szewczyka - Krakovas pilsētas investīciju pārvaldība ul. Reymonta 20 30-059 Kraków NIP: 6762530337 REGON: 367252869 1. Pieprasījuma priekšmets ir izstrādāt priekšprojektu dokumentāciju metro būvniekam Krakovā. Pieprasījums tiek izpildīts investīciju uzdevuma ietvaros nr SI/T1.132/26 ar nosaukumu: „Metro būvnieks”. 2. Pieprasījuma priekšmets ir sadalīts šādos posmos: 1) Pamatpieprasījums: a) Posms Ia – izstrādāt izpildības studiju ar ieteikto variantu, b) Posms Ib – izstrādāt tehnisko koncepciju, 2) Pieprasījums, kas ir iekļauts opcijas tiesībās: a) Posms II (opcija I) – izstrādāt detalizētu tehnisko koncepciju, b) Posms III (opcija II) – izstrādāt projektu informācijas karti, c) Posms IV (opcija III) – izstrādāt gadu izpēti ar dabas resursiem, izveidot ietekmes uz vides raportu un iegūt vides apstākļu lēmumu, d) Posms V (opcija IV) – izstrādāt funkcionālo lietošanas programmu, e) Posms VI (opcija V) – noteikt ietekmes zonas, novērtēt ēku stāvokli, analizēt dinamiskās ietekmes, f) Posms VII (opcija VI) – veikt detalizētas ģeoloģiskās pētījumus, g) Posms VIII (opcija VII) – atbildēt uz piedāvātāju jautājumiem publiskā pieprasījuma izsaukuma procesā par projektu dokumentācijas izstrādi vai būvdarbu realizāciju. 3. Pieprasītājs var izmantot opcijas tiesības nosacījumos, kas ir noteikti § 1. pnt. 14 PPU, kas ir pievienojums nr 1 SWZ. 4. Izpildītājs ir saistīts ar pieprasījuma priekšmeta izpildi saskaņā ar pieprasījuma priekšmeta aprakstu (OPZ) un tā pievienojumiem, kas ir pievienojums nr 1 SWZ. Pieprasījuma priekšmeta apjoms un izpildītāja pienākumi ir noteikti ne tikai PPU, bet arī OPZ un Informācijas apmaiņas prasībām (EIR), kas ir PPU sastāvdaļa un jāinterpretē kopā. 5. Izpildītājs nodrošina pieprasītājam kvalitātes garantiju un garantiju par dokumentāciju, kas ietilpst līguma priekšmetā, no posma Ia līdz VIII, 60 mēnešu laika posmā. Garantijas un garantijas termiņš sākas atsevišķi katram posmam no posma pieņemšanas datuma. 6. Izpildītājs ir saistīts ar pieprasījuma priekšmeta izpildi šādās laika ietvaros: 1) Pamatpieprasījums – 18 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas datuma, t.i.: a) Izpildītājs ir saistīts ar pieprasītājam parādīt lietas un finansu harmonogrammu 10 dienās pēc līguma parakstīšanas. Šis harmonograms jāiekļauj izmaksu augstumu, par kuru ir teikts § 8. pnt. 1. pnt. 1 PPU. Harmonogramms tiek izvirzīts pieprasītājam akceptēšanai. Pieprasītājs sev rezervē tiesības izteikt komentārus par šo harmonogrammu 7 dienās pēc tā izvirzīšanas izpildītājam. Izpildītājs ir saistīts ar pieprasītāja komentāru ieviešanu un skorrigēto lietas un finansu harmonogrammu izvirzīšanu 5 dienās pēc pieprasītāja komentāru saņemšanas. Ja pieprasītājs izmantos opcijas tiesības, izpildītājs ir saistīts ar lietas un finansu harmonogramma atjaunošanu 10 dienās pēc pieprasītāja paziņojuma par opcijas tiesību izmantošanu. b) Posms Ia – izstrādāt izpildības studiju, 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas datuma, c) Posms Ib – izstrādāt tehnisko koncepciju, 18 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas datuma. 2) Pieprasījums opcijas ietvaros – realizācijas termiņš ir līdz 62 mēnešiem, skaitot no līguma noslēgšanas datuma, t.i.: a) Posms II (opcija I) – līdz 12 mēnešiem, skaitot no izpildītāja paziņojuma par opcijas tiesību izmantošanu, b) Posms III (opcija II) – līdz 4 mēnešiem, skaitot no izpildītāja paziņojuma par opcijas tiesību izmantošanu, c) Posms IV (opcija III) – līdz 22 mēnešiem, skaitot no izpildītāja paziņojuma par op