België – Bouwwerkzaamheden – Marché de travaux ayant pour objet la construction d'une maison de repos (Lot 1 – Architecture (lot PILOTE) - Lot 2 – HVAC (lot piloté) - Lot 3 – Électricité (lot piloté) - Lot 4 – Cuisine (lot piloté))

Deze aanbesteding is een werkcontract dat de uitvoering van de volgende werken omvat (algemene beschrijving van de uit te voeren werken): Werkcontract in 4 lots met als doel de bouw van een rusthuis: - Lot 1 – Architectuur - Lot 2 – HVAC - Lot 3 – Elektriciteit - Lot 4 – Keuken. De hierboven beschreven werken zijn niet uitputtend. De details van de werken zijn opgenomen in de technische clausules en de bijgevoegde sommatieve meting in het bijzonder deel van de specificatie. Het is uitdrukkelijk gesteld dat de aannemer de werken moet uitvoeren volgens de regels van de kunst. De uitvoeringsplaatsen zijn als volgt gedefinieerd (zie ook plannen en metingen): Rue de Beauwelz, nr. 13 te 6590 MOMIGNIES Code CPV: - Lot 1 – Architectuur: o 45000000-7 – Bouwwerken o 45400000-1 – Afwerkingswerken - Lot 2 – HVAC: o 45232460-4 – Sanitaire installatiewerken o 45331000-6 – Installatie van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningmateriaal - Lot 3 – Elektriciteit: o 45315300-1 – Elektrische voedingsinstallaties - Lot 4 – Keuken: o 45421151-7 – Installatie van ingerichte keukens Aanbestedingsnummer: CSC nr. 58600 – Aanbesteding nr. 2017/116-2017/135 Alle materialen die in deze aanbesteding moeten worden gebruikt, zijn nieuw en moeten door de aannemer worden geleverd, tenzij het bijzonder deel van de specificatie anders bepaalt. In het kader van deze aanbesteding wil de opdrachtgever strijden tegen sociale dumping en sociale fraude (Zie A2.91). In geval van toepassing van een flexibele sociale clausule onder A2.6 Sociale clausules: in het kader van deze aanbesteding wil de opdrachtgever de beroepsinzet bevorderen door een inspanning te leveren op het gebied van opleiding, inzet of socioprofessionele integratie. Andere bijzondere clausules die in het kader van deze aanbesteding worden voorzien: - Begeleidingsmissie: Zie A2.94. De aanbesteding die in dit bijzonder deel van de specificatie wordt opgenomen, wordt gefinancierd door de AVIQ. Er zijn verplichtingen inzake naleving van de termijnen die moeten worden in acht genomen bij de uitvoering van deze werkzaamheden. De toewijzing van de aanbesteding moet plaatsvinden voor 31 december 2027 en alle fasen moeten zijn begonnen voor 31 december 2030. Hiertoe is een speciale boete per dag van vertraging voorzien, naast artikel 45 van de A.R. van 14 januari 2013 (zie punt A4.72. Boetes).