Węgry – Roboty budowlane – SOE "C" épület átalakítása és bővítése

Ajanlatodawca (AK) zamierza zrealizować na działce o numerze 7183, przy ulicy Bajcsy-Zsilinszky 4, 9400 Sopron, przebudowę, rozbudowę i kompleksową rekonstrukcję istniejącego budynku „C” (wykonawstwo budowlane). Do zadań realizowanych w jednym etapie należą między innymi: budowa drugiego piętra z konstrukcji drewnianych (CLT i klejonego drewna warstwowego), całkowite przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda osobowo-towarowa, rampa dla osób niepełnosprawnych i toalety przystosowane), odnowa elewacji i konstrukcji dachowej, a także całkowite wyposażenie systemów budowlanych (grzewczych, chłodniczych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych) oraz instalacji elektrycznych wraz z pracami rozbiórkowymi. Ze względu na ograniczenia charakteru w polu BT-24: AK na podstawie § 46 (3) rozporządzenia rządu 321/2015 (30 X) określa, że wzywanie inicjujące procedurę, dokumentacja i dokumentacja techniczna określają wyroby, pochodzenie, typ, proces, osobę, patent lub znak towarowy, na który odwołuje się, tylko w celu jednoznacznego określenia przedmiotu i należy rozumieć pod określeniem „lub równoważny”. Dowód równoważności jest obowiązkiem wykonawcy (AT). Ze względu na ograniczenia charakteru w polu BT-77: AK w umowie z wybranym wykonawcą (AT) - na czas wykonania i czas gwarancji - określa następujące zabezpieczenia umowy oraz dodatkowe zobowiązania gwarancyjne: Obliczenia gwarancyjne: AT jest zobowiązany do zapewnienia pełnej gwarancji na okres co najmniej 60 (sześćdziesiąt) miesięcy, licząc od momentu zakończenia technicznego przekazania. Obliczenia gwarancyjne rozpoczynają się od zakończenia całości procedury technicznego przekazania. Zabezpieczenie wykonania: AK na wypadek niewykonania umowy, jako zabezpieczenie, określa kwotę równoważną 5% netto ceny wykonawcy (bez marży i VAT). Zabezpieczenie gwarancyjne: AK na wypadek niedostatecznego wykonania umowy, jako zabezpieczenie, określa kwotę równoważną 5% netto ceny wykonawcy (bez marży i VAT). Wybrany wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia zabezpieczenia gwarancyjnego, jeśli AK zwolni zabezpieczenie wykonania lub jeśli ono wygasło. Zabezpieczenie gwarancyjne może być udostępnione w formie określonej w pkt. a) § 134 (6) Kbt. na wybór AK. Szczegółowe warunki zawiera szablon umowy wydany jako część dokumentacji umowy (KD). Oplata za opóźnienie: Jeśli wybrany wykonawca nie spełni terminu wykonania określonego w umowie z powodu, za który ponosi odpowiedzialność, AK ma prawo wymagać od wykonawcy opłaty za opóźnienie. Kwota opłaty za opóźnienie wynosi 1% netto ceny wykonawcy (bez marży), ale co najmniej 100.000 Ft na dzień, z tym, że całkowita kwota opłaty za opóźnienie nie może przekroczyć 20% netto ceny wykonawcy (bez marży). Podstawa opłaty to wartość netto. Oplata za niedostateczne wykonanie: Jeśli wybrany wykonawca nie spełni zobowiązań gwarancyjnych zgodnie z umową, AK może wymagać opłaty za niedostateczne wykonanie lub odszkodowania za szkody przekraczające opłatę. Kwota opłaty za niedostateczne wykonanie wynosi 1% netto ceny wykonawcy (bez marży), za każdą część pracy dotkniętą niedostatecznym wykonaniem, ale nie więcej niż 20% netto ceny wykonawcy (bez marży). Oplata za niewykonanie: W przypadku niewykonania umowy AK może wymagać od wykonawcy opłaty za niewykonanie. Nie wykonanie obejmuje szczególnie nieodwracalne wydarzenia w zakresie odpowiedzialności wykonawcy, a także natychmiastowe rozwiązanie umowy lub odstąpienie od niej na podstawie naruszenia umowy przez wykonawcę. Podstawa opłaty za niewykonanie to netto cena wykonawcy (bez marży). Kwota opłaty za niewykonanie wynosi 20% podstawy opłaty. Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia naprawy w ciągu 24 (dwadzieścia cztery) godzin od momentu zgłoszenia przez zamawiającego (AK) usterki. Jeśli wykonawca nie przybyje na miejsce w określonym czasie i nie rozpocznie naprawy, to jest to opóźnienie, a za każdy dzień opóźnienia można wymagać od wykonawcy opłaty za opóźnienie w wysokości 50.000 Ft (pięćdziesiąt tysięcy forintów). Ponadto wykonawca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich szkód wynikających z opóźnienia.