França – Serviços de engenharia – Accord-cadre à marchés subséquents de maîtrise d'oeuvre de travaux bâtimentaires sur le réseau d'eau potable

O presente acordo-quadro refere-se aos serviços de empreitada de obras de construção nova para qualquer edifício de produção, incluindo:

- Os pontos de captação,

- As estações de alerta,

- As instalações de tratamento,

- As obras de elevação e armazenamento,

- As estações de bombeamento,

- Os reservatórios de armazenamento e de colocação em pressão,

- As unidades de descloração/recloração em rede, etc.

O âmbito dos trabalhos será adaptado às características de cada operação e poderá abranger:

- Obras de engenharia civil, de segunda obra e de VRD, a saber:

o As obras e intervenções na envolvente exterior (fachadas, paredes, coberturas…),

o A estrutura portante (incluindo o seu sistema de fundações),

o A segunda obra e os equipamentos associados,

o As estanqueidades interiores e de coberturas, o arranjo interior (partição, compartimentação…),

o Os arranjos exteriores (vias, espaços verdes, cercas e portões…) e todas as sujeições associadas.

- Obras de equipamentos e dispositivos integrados na operação e no edifício próprio da obra, necessários às funcionalidades e exigências do serviço de água potável e de locais industriais, a saber:

o As obras hidráulicas,

o De eletromecânica,

o De engenharia química,

o De instrumentação,

o De eletricidade industrial,

o De automação e de informática industrial,

o De segurança,

o De manuseamento,

o E todas as sujeições associadas.

As obras poderão estar localizadas em todo o território do adjudicatário. A duração da realização dos trabalhos é relativamente variável e depende do fasing específico de cada projeto (de um ano a vários anos). Os cronogramas de execução são fortemente condicionados pelas interações com as restrições de exploração e entre as operações próprias, podendo impactar o funcionamento das obras. A entidade adjudicante reserva-se o direito de assegurar certos canteiros com uma empreitada interna.