Alemanha – Serviços de arquitectura, construção, engenharia e inspecção – Klinik Immenstadt, BA 1, Erweiterungsbau Nordwest, Leistungen der Technische Ausrüstung ALG 1, 2, 3, 7 und 8 (HLS) gem. §§ 53 ff HOAI 2021, LPH 3-9, bei stufenweiser Beauftragung

O objeto do contrato são serviços de planeamento de edifícios e espaços interiores, de acordo com os §§ 33 ff HOAI 2021, LPH 3-9, com encomenda por fases. Poderão também ser encomendados vários serviços especiais.

A Klinikverbund Allgäu gGmbH planeia a construção do novo edifício "Bauabschnitt 1 Erweiterungsbau Nordwest" no local da Klinik Immenstadt.

A Klinik Immenstadt é um hospital do Klinikverbund Allgäu.

No local de Immenstadt, existe uma necessidade adicional de espaço para o Klinikverbund Allgäu gGmbH devido ao aumento de 230 camas de planeamento, aprovado em maio de 2026 pelo Ministério da Saúde, Prevenção e Cuidados do Estado da Baviera, e à criação de espaços adjacentes atualmente ausentes. O projeto de construção tem a designação "Bauabschnitt 1 Erweiterungsbau Nordwest".

A nova construção, com uma área útil de cerca de 3.921 m², de acordo com o planeamento alvo, compreende quatro pisos com: - Cave: Técnica, Vestuários - R/C: Salas de serviço médico, salas de U+B, Capelania, Serviços Sociais, Sala de Oração - 1.º andar: Estação de Cuidados Intensivos - 2.º andar: Salas de serviço médico, Administração, Salas de Reunião, Arquivo - 3.º andar: Estação de Enfermagem, Serviços Especiais

Na cobertura estão previstas áreas para uma central técnica (por exemplo, central de ventilação) e instalação fotovoltaica.

Para a libertação do terreno de construção, são também necessárias obras de demolição, adaptações de serviços e instalações de canalização na área do terreno de construção ou do passeio público adjacente. O dono da obra está a solicitar atualmente planos de serviços atualizados.

A implementação para a libertação do terreno de construção, a demolição da capela, a construção do novo edifício, a remodelação do edifício existente e a criação das ligações necessárias ao complexo de edifícios será realizada em várias fases de construção.

Será necessária a transferência do tanque de oxigénio; como novo local é favorável a área norte do terreno, antes da entrada para o parque de estacionamento do GZI.

A base da escavação ficará abaixo do nível médio da água subterrânea; portanto, serão necessárias, até às informações disponíveis, paredes de contenção para a escavação, que se integrarão nas camadas de seeton.

Para os próximos passos de planeamento da engenharia estrutural, será contratado em breve um perito em geotecnia.

Além da nova construção, está prevista uma remodelação do edifício existente na forma de uma expansão da Central de Emergência (criação de lugares de observação, até agora: vestuários) no piso inferior (ver anexo). Durante a execução da obra, deve ser possível um acesso à Central de Emergência sem restrições.

O programa de espaços e funções em anexo foi aprovado pelo Ministério da Saúde, Prevenção e Cuidados do Estado da Baviera. No projeto serão solicitados fundos de acordo com o Art. 11 BayKrG. As condições quadro legais (por exemplo, cronograma, requisitos de adjudicação, requisitos para a documentação da candidatura) devem ser cumpridas obrigatoriamente na execução do projeto.

As disciplinas especializadas contratadas em junho de 2026 para a elaboração da candidatura a subsídio são consideradas candidatas pré-ocupadas. Os documentos de planeamento já elaborados serão colocados à disposição de todos os participantes com os documentos do procedimento (ver 5.1.11) para colocar todos os licitantes no mesmo nível de informação.

Cronograma: A negociação de adjudicação terá lugar previsivelmente a meio de novembro de 2026. A adjudicação do contrato e o início imediato do projeto estão previstos para o final de 2026 / início de 2027. A execução da obra do novo edifício está prevista para o 3º trimestre de 2028 até ao 4º trimestre de 2030.

Nota: As reuniões de projeto decorrem em língua alemã.