Bélgica – Construção – Marché de travaux pour la rénovation et l'extension de l'Administration communale ainsi que du centre sportif de la commune de TROOZ

Objet des travaux : Renovação e extensão da Administração Comunal e do centro desportivo da comuna

Situação e locais de execução : Os edifícios situam-se: 22 rue de l’Eglise à 4870 TROOZ Parcela: TROOZ B442s, B441m3, B442t, B442n e B452m.

Programa : Em julho de 2021, os edifícios do serviço da administração comunal de TROOZ e os edifícios que o rodeiam, incluindo o hall desportivo, a sala de casamentos, o CPAS e o serviço à população, foram inundados. A administração comunal deseja renovar/demolir/reconstruir esses edifícios e agrupar todos os seus serviços num mesmo local: a administração comunal, o CPAS, o serviço à população, bem como mutualizar a cafetaria, os vestuários e os parques de estacionamento com o centro desportivo. Para valorizar o património arquitetónico da comuna, esta deseja renovar o edifício da administração comunal (edifício em frente ao terreno) bem como o hall desportivo. A sala de casamentos, o CPAS e o edifício do serviço à população serão, por sua vez, demolidos.

O mercado está dividido em lotes da seguinte forma:

-Lote N° 1 : Arquitetura, Estabilidade, elevador (+ manutenção), demolição, acessos e coordenação dos outros lotes.

-Lote N° 2 : Eletricidade, deteção de incêndio (+ manutenção) e painéis fotovoltaicos

-Lote N° 3 : HVAC, saneamento (+ manutenção)

Coordenação dos LOTES : O presente mercado prevê a designação da empresa do LOTE 1 como EMPRESA COORDINADORA e as empresas dos LOTES 2 e 3 como EMPRESAS COORDENADAS. Esta coordenação é assegurada pela empresa coordenadora mediante uma "TAXA" de coordenação correspondente à sua remuneração por todas as prestações de coordenação descritas no presente caderno de encargos. Pelo simples facto de apresentar uma proposta, os licitantes dos LOTES coordenados manifestam o seu acordo incondicional com o procedimento definido no presente caderno especial de encargos. A empresa coordenadora assegura a missão de pilotagem, ou seja, a planificação (A EMPRESA COORDINADORA estabelece o cronograma geral das obras, integrando o cronograma de execução particular do LOTE 2 e do LOTE 3 coordenados), a coordenação e a organização do canteiro de obras até à boa conclusão das obras (incluindo a receção definitiva). Assume ainda, para além das despesas inerentes à execução da sua própria empresa, a disponibilização das instalações sanitárias (conforme o código sobre o bem-estar no trabalho) e outros elementos relativos à instalação do canteiro de obras (previstos nas cláusulas técnicas) para as empresas coordenadas. A este respeito, cada EMPRESA COORDENADA compromete-se e obriga-se a cumprir as obrigações notificadas para a EMPRESA COORDINADORA.