Polonia – Trabajos de construcción de carreteras – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 574 od km 13+070 do km 14+581 na terenie m. Waliszew, gm. Szczawin Kościelny – nr postępowania 150/26

1. El objeto del contrato es la ampliación de la carretera provincial número 574 del km 13+070 al km 14+581 en el área de Waliszew, gm. Szczawin Kościelny – número de procedimiento 150/26. 2. La Descripción detallada del objeto del contrato se encuentra en la Documentación de la Licitación (Parte IV SWZ), en el Objeto de las Obras - disponible solo para la visualización (Parte V SWZ) y en el Presupuesto de la oferta (en el ámbito de la utilización de los residuos que contienen niveles superiores a los permitidos de hidrocarburos aromáticos policíclicos - Parte VI SWZ). El contratista debe calcular el valor de las obras sobre la base de la documentación del proyecto adjunta, sobre la base de la cantidad de residuos asfálticos previstos para su utilización indicados en la OWU, las especificaciones técnicas detalladas, las condiciones generales del contrato para la ejecución de obras de construcción. 3. El contratista está obligado a garantizar, a su propio costo, condiciones seguras de tráfico y peatonal en la zona de las obras cubiertas por el contrato, sobre la base del proyecto de organización del tráfico, “durante la construcción” elaborado por y a cargo del contratista. El contratista está obligado a actualizar el proyecto de organización del tráfico permanente. 4. En caso de que en la descripción del objeto del contrato se mencionen marcas comerciales, patentes o el origen, la fuente o un proceso especial que caracteriza el producto o los servicios proporcionados por un contratista específico, el adjudicatario permite soluciones equivalentes. 5. En caso de que en la descripción del objeto del contrato se haga referencia a normas, evaluaciones técnicas europeas, aprobaciones, especificaciones técnicas y sistemas de referencia técnica, el adjudicatario permite soluciones equivalentes a las descritas. 6. El contratista está obligado a transferir los derechos de autor de la documentación fotográfica y cinematográfica, de la que se habla en las condiciones generales del contrato para la ejecución de obras de construcción. 7. El adjudicatario prevé otorgar contratos, de los que se trata en el artículo 214, apartado 1, punto 7 de la Ley PZP, por un valor total de 8 786 312,15 zł neto. En el marco de un contrato similar, se prevé la realización de: - trabajos preparatorios, - trabajos de demolición, - trabajos de tierra, - refuerzo de la base del suelo, - drenaje del cuerpo de la carretera - subestructuras, - pavimentos, - trabajos de acabado, - dispositivos de seguridad vial, - elementos de la calle, - trabajos en el sector de las telecomunicaciones, - trabajos en el sector de la energía eléctrica, - trabajos en el ámbito de la canalización de aguas pluviales y sanitarias, - trabajos en el ámbito de las tuberías de agua y tuberías, - trabajos en el ámbito de la gestión de espacios verdes, - trabajos en el ámbito de la organización del tráfico y BRD. Los trabajos mencionados se refieren al tramo en el que se realizarán las obras de construcción y/o a los tramos adyacentes. 8. El contratista está obligado a poseer un seguro de responsabilidad civil por daños causados durante la realización del contrato en el ámbito del contrato y a terceros durante todo el período de vigencia del contrato y por una cantidad garantizada no inferior a 10 000 000,00 zł. 1) El contratista está obligado a entregar una copia del seguro mencionado en el plazo de 7 días a partir de la fecha de firma del contrato. Con la condición de mantener la continuidad del seguro, el adjudicatario permite la posibilidad de presentar durante el curso del contrato varias pólizas que confirmen la posesión del seguro de responsabilidad civil. 2) El contratista está obligado a entregar al adjudicatario una copia de la siguiente póliza en el plazo de 7 días a partir de la fecha de vencimiento de la póliza anterior. Si el contratista no cumple con lo anterior, el adjudicatario impondrá al contratista sanciones contractuales en la cantidad especificada en el contrato. 3) En caso de no presentar la póliza en el plazo de 30 días a partir de la fecha de firma del contrato, el adjudicatario tendrá el derecho de desistir del contrato. 9. Plazo de ejecución del contrato: 12 meses a partir de la fecha de firma del contrato, incluyendo: - 10 meses a partir de la fecha de firma del contrato – plazo de ejecución de las obras; - hasta 12 meses a partir de la fecha de firma del contrato - plazo de ejecución del objeto del contrato. El contratista está obligado a cumplir con los siguientes plazos intermedios (hitos) establecidos para la ejecución de las obras y su secuencia de realización: I Hito - ejecución de las obras (confirmado por un acta parcial de recepción de obras) por un valor no inferior al 30% del pago bruto por la ejecución de todo el objeto del contrato (con exclusión del pago por la utilización junto con el transporte de los residuos asfálticos que contienen niveles superiores a los permitidos de hidrocarburos aromáticos policíclicos) en el plazo no posterior a 5 meses a partir de la fecha de firma del contrato. II Hito - ejecución de las obras (confirmado por un acta parcial de recepción de obras) por un valor no inferior al 60% del pago bruto por la ejecución de todo el objeto del contrato (con exclusión del pago por la utilización junto con el transporte de los residuos asfálticos que contienen niveles superiores a los permitidos de hidrocarburos aromáticos policíclicos) en el plazo no posterior a 8 meses a partir de la fecha de firma del contrato. III Hito - ejecución del 100% de las obras (confirmado por el adjudicatario mediante un acta final de recepción de obras sin defectos/defectos importantes) en el plazo no superior al plazo de recepción final de las obras. A más tardar antes del plazo del III Hito, el contratista está obligado a presentar al adjudicatario los documentos que confirmen la realización de la utilización de los residuos asfálticos que contienen niveles superiores a los permitidos de hidrocarburos aromáticos policíclicos de acuerdo con la ley vigente. El adjudicatario permite, de acuerdo con las condiciones del contrato, la posibilidad de cambiar el plazo de realización de los plazos intermedios. Por no cumplir con el plazo intermedio establecido, el adjudicatario tendrá el derecho de imponer sanciones contractuales de acuerdo con el contrato. 10. El adjudicatario prevé la aplicación de lo que se conoce como procedimiento invers