Lituania – Trabajos de construcción de piscinas – Sporto paskirties pastato Technikumo g. 3, Kaune, statybos rangos darbų pirkimas (tarptaut.)

Rangovas se compromete a cumplir con los plazos de ejecución de los trabajos y finalización de la construcción, de acuerdo con el cronograma de ejecución de los trabajos, realizar, entregar y completar los trabajos de construcción del edificio destinado a deportes en Technikumo g. 3, Kaunas, de acuerdo con el proyecto técnico preparado ("Proyecto de construcción del edificio destinado a deportes en Technikumo g. 3, Kaunas") y proporcionar los servicios de ingeniería necesarios para la ejecución de los trabajos, según lo previsto en el contrato, así como corregir los defectos detectados después del plazo de ejecución de los trabajos, y el adjudicatario se compromete a proporcionar a Rangovas las condiciones necesarias para la ejecución de los trabajos, aceptar el resultado de los trabajos correctamente ejecutados y pagar a Rangovas el precio del contrato de acuerdo con las condiciones y el orden previstos en el contrato.