Finlandia – Trabajos de construcción de subestaciones – Upalinkon 110 kV:n sähköaseman uusiminen

Turku Energia Sähköverkot Oy (en adelante TESV) renovará la subestación eléctrica de Upalinko de 110 kV ubicada en Turku. El punto de partida del proyecto es reemplazar la actual instalación de interruptores al aire de 110 kV con una nueva instalación de interruptores GIS libre de gas SF6. La nueva instalación de interruptores se ubicará en un nuevo edificio de subestación que se construirá en esta adjudicación en la parte noroeste del área actual de la subestación. Las líneas existentes se conectarán a la nueva instalación de interruptores mediante conexiones de cable de 110 kV desde el actual portal de terminación. El objeto de la adjudicación es el contrato de construcción para la renovación de la subestación, que incluye el diseño, la construcción, los equipos y otros materiales, las obras de instalación, prueba y puesta en servicio, la documentación y las obras de demolición, en la medida que se especifique en los documentos de adjudicación. Se trata de una adjudicación que se llevará a cabo como un contrato de responsabilidad integral. En la adjudicación se cumplirán las disposiciones del Reglamento (UE) 2024/573 sobre gases fluorados. Los componentes principales de la adjudicación son: - la construcción de un nuevo edificio de subestación de dos pisos; - una instalación de interruptores GIS de dos carriles de 110 kV y los sistemas de control, protección, automatización y energía auxiliar asociados; - las obras de cableado de 110 kV con trabajos de tierra y cimentación y materiales; - las obras de demolición de la actual instalación al aire de 110 kV y del edificio de la subestación. La adjudicación se llevará a cabo mediante un procedimiento de negociación conforme a la ley de contratación de sectores especiales. Dado que la adjudicación está relacionada con la infraestructura crítica del adjudicatario, en la fase de solicitud de participación se publicará de manera limitada información general sobre el conjunto de la adjudicación. Con esta solicitud de participación se adjuntará una descripción del proyecto, un borrador preliminar del contrato de obra de KVR, un formulario de referencia, un acuerdo de confidencialidad para la fase de adjudicación, un borrador de acuerdo de confidencialidad para el período del contrato y las Condiciones Generales del Contrato de Obras YSE 1998. Los licitadores deben evaluar su interés en participar en el procedimiento de adjudicación sobre la base de la información presentada en la solicitud de participación y sus anexos. Se espera que los candidatos acepten el acuerdo de confidencialidad para la fase de adjudicación adjunto a la solicitud de participación y se comprometan a firmarlo antes de la siguiente fase de la adjudicación. A los candidatos seleccionados para la licitación se les proporcionará información más detallada sobre el objeto de la adjudicación en las fases posteriores del procedimiento de adjudicación. El contenido final, el alcance, las interfaces y la distribución de responsabilidades entre las partes se precisarán durante la licitación y las negociaciones. Se estima que la fase de ejecución del proyecto se situará entre los años 2027 y 2030. Los trabajos de diseño pueden comenzar cuando el contrato entre en vigor y los trabajos de construcción inmediatamente después de que las licencias correspondientes sean vinculantes. La nueva subestación debe estar lista para su uso el 1.12.2029 y las obras de demolición relacionadas con el proyecto deben completarse el 1.6.2030. El cronograma se precisará sobre la base de la preparación de la adjudicación, el procedimiento de negociación y la solución de ejecución seleccionada.