Polonia – Paquetes de software y sistemas de información – Dostawa subskrypcji SolarWinds Observability Self-Hosted Advanced for Enterprise AE1000 wraz ze wsparciem producenta

1. El objeto del contrato es la entrega de la suscripción SolarWinds Observability Self-Hosted Advanced for Enterprise AE1000 junto con el soporte del fabricante. La descripción detallada del objeto del contrato incluye el modelo del Contrato junto con los anexos, que constituye el anexo número 10 del SWZ. 2.El adjudicatario en este procedimiento no divide el contrato en partes ni permite la presentación de ofertas parciales: El objeto del contrato denominado: “Prórroga de la suscripción SolarWinds Observability Self-Hosted Advanced for Enterprise AE1000 por 36 meses con la posibilidad de monitorizar el rendimiento de los sitios web (WPM), junto con el soporte del fabricante” no debe ser dividido en partes, debido a su carácter, es decir, por razones técnicas, organizativas y de propósito, ya que constituye una unidad coherente desde el punto de vista tecnológico, y todos sus elementos están interrelacionados e influyen en la correcta, seguridad y calidad efectiva de la solución. La división del contrato en partes podría llevar a problemas de compatibilidad, integración y responsabilidad del funcionamiento de la solución como un todo. El sistema requiere una configuración uniforme, actualizaciones coordinadas y garantía de compatibilidad de versiones, lo que aumentaría el riesgo de errores, interrupciones y retrasos en las implementaciones si se realiza por diferentes contratistas. La realización del contrato por un solo contratista permite garantizar un soporte técnico integral y coherente del fabricante, incluyendo reglas uniformes de atención de incidentes, un solo nivel de SLA y una responsabilidad clara por el sistema. Esto elimina el riesgo de transferencia de responsabilidad entre contratistas y acelera la resolución de problemas técnicos. Además, un solo contratista permite la implementación de políticas de seguridad uniformes y simplifica la gestión, la información y la liquidación de los servicios de soporte, lo que se traduce en la optimización de costos y recursos del adjudicatario. En la opinión del adjudicatario, el carácter del objeto del contrato impide la división del contrato en partes, ya que tal división esencialmente pondría en peligro la coherencia de su correcta realización. La renuncia a la división del contrato en partes no priva a las Pequeñas y Medianas Empresas de la posibilidad de participar en el procedimiento. Por lo tanto, no es posible dividir el contrato en partes. 3. El adjudicatario no exige la realización del contrato por talleres protegidos, cooperativas sociales u otros contratistas sujetos a la disposición del artículo 94, apartado 1, de la ley. 4. Dado el carácter del contrato (entrega), el adjudicatario no exige el empleo de personas en virtud de una relación laboral. 5. El adjudicatario no prevé la posibilidad de otorgar contratos, a los que se refiere el artículo 214, apartado 1, punto 8, de la ley. 6. El adjudicatario no permite la presentación de ofertas alternativas. 7. El adjudicatario no prevé la realización de una subasta electrónica. 8. Antes de iniciar el procedimiento, el adjudicatario no realizó consultas de mercado previas. 9. En este procedimiento, el adjudicatario no exige que los contratistas presenten un medio de prueba material. 10. El adjudicatario, dentro de los límites establecidos en el artículo 462 y siguientes de la ley, permite la posibilidad de realizar el objeto del contrato por el contratista utilizando subcontratistas. El contratista que pretenda encomendar la ejecución de parte del contrato a subcontratistas, indica en la oferta las partes del contrato cuya ejecución pretende encomendar a subcontratistas (incluidos los proveedores) y proporciona los nombres de los posibles subcontratistas (incluidos los proveedores), si ya se conocen.