Polonia – Equipamiento de exposición – Modernizacja wystawy stałej w Domu Mikołaja Kopernika w zakresie naprawy i wymiany sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem – I etap

Objeto del pedido es la realización de la modernización de la exposición permanente en la Casa de Nicolás Copérnico en el ámbito de la reparación y sustitución del equipo multimedia junto con el software según el proyecto que constituye el anexo n.º 1 del SWZ. El edificio de la Casa de Nicolás Copérnico está inscrito en el registro de monumentos. La modernización incluye: 1. la realización de trabajos preparatorios, organizativos y de configuración necesarios para la realización del objeto del pedido, 2. la entrega de dispositivos, componentes, materiales y accesorios nuevos de fábrica necesarios para la realización de la modernización, de acuerdo con los requisitos especificados en la Descripción del Objeto del Pedido, 3. la entrega de elementos de infraestructura eléctrica para el sistema multimedia, 4. el desmontaje de los elementos previstos para su sustitución, así como su protección, transporte y disposición de acuerdo con las disposiciones del OPZ y las normativas vigentes, 5. el montaje, instalación y conexión de los nuevos dispositivos y elementos de equipamiento a la infraestructura técnica existente en el ámbito cubierto por el pedido, 6. la instalación, configuración y puesta en marcha de los sistemas operativos, controladores, aplicaciones, contenidos multimedia y todos los ajustes necesarios para el funcionamiento correcto de las estaciones, 7. la realización de trabajos de programación y configuración, así como la preparación de las estaciones para su funcionamiento autónomo en la medida técnica posible para dicha estación, 8. la transferencia del contenido existente al nuevo equipo, 9. la realización de las pruebas, pruebas funcionales, calibración, ajuste y actividades de control necesarias para confirmar el correcto funcionamiento de las estaciones modernizadas, 10. la integración de las estaciones intercambiadas con la infraestructura técnica existente y con el sistema de gestión de la exposición en funcionamiento, si el alcance del paquete correspondiente y el entorno técnico proporcionado por el Adjudicatario permiten realizar tales trabajos o crear un nuevo sistema de gestión en el ámbito de la infraestructura existente, 11. la realización de copias de seguridad de la configuración de las estaciones, la entrega de la documentación post-construcción, las instrucciones de uso y otros documentos requeridos por el Contrato y el OPZ, si es necesario debido al método de configuración de los nuevos archivos de contenido seleccionado por el Contratista (generados sobre la base de los contenidos proporcionados por el Adjudicatario o transferidos de los dispositivos intercambiados) será necesario entregar copias de estos archivos. 12. la realización de la puesta en marcha final, las aceptaciones técnicas, la formación de los representantes designados del Adjudicatario y la entrega de las estaciones para su explotación, la entrega de instrucciones en polaco, documentos de garantía, certificados y otros documentos relacionados con el objeto del pedido. 13. la realización de todos los trabajos y actividades auxiliares necesarios para la correcta ejecución del pedido, incluidas el transporte, la introducción, la protección de los dispositivos, el ordenamiento del lugar de realización de los trabajos y la utilización de los envases y elementos destinados a la eliminación, siempre que dicha obligación se derive del OPZ. El Contratista está obligado a entregar los elementos de equipamiento listos a la Casa de Nicolás Copérnico, ul. Mikołaja Kopernika 15/17, 87-100 Toruń y realizar allí el montaje y la puesta en marcha de la manera menos invasiva posible para la exposición en funcionamiento. La Casa de Nicolás Copérnico está abierta de martes a domingo en horario: hasta el 30.09.2026 de 10:00 a 18:00, desde el 1.10.2026 de 10:00 a 16:00. Los lunes, los trabajos pueden realizarse de 8:30 a 16:15. Existe la posibilidad de trabajar antes y después de las horas de apertura, siempre que el Contratista notifique previamente dicha necesidad. Se recomienda que los trabajos se realicen los lunes, en los demás días hasta las 10:00 y después de las horas de apertura. Si los trabajos no requieren el apagado de toda la exposición o no interferirán con el tráfico turístico, pueden realizarse durante las horas accesibles a los visitantes. Después de firmar el contrato, el Contratista acordará con el Adjudicatario el cronograma de realización, incluyendo el orden de las estaciones intercambiadas, los plazos de entrega del equipo, montaje, configuración de las estaciones individuales y la configuración final. El Adjudicatario espera una propuesta de cronograma por parte del Contratista en un plazo de 5 días calendario. El cronograma final se establecerá en una reunión con los representantes del Adjudicatario en un plazo de 7 días calendario. El método de envío de la propuesta será conforme a las normas generales de comunicación con el Contratista establecidas en el modelo de contrato.