Allemagne – Machines de production et d'utilisation de la puissance mécanique – RMD Rhein-Main Deponie GmbH - Vergabe des Repowerings der BHKW-Anlage im Technikgebäude einschl. vollständigem Rückbau der Bestandsanlage sowie schlüsselfertiger Errichtung einer neuen BHKW-Anlage

Objet du processus de passation est le repowering de l'installation de cogénération (BHKW) dans le bâtiment technique de la RMD Rhein-Main Deponie GmbH, située au Rhein-Main-Deponiepark 3, 65439 Flörsheim am Main, y compris le démontage complet des quatre modules de cogénération existants (GM2, GM3, GM4, GM5) avec leurs installations annexes associées, ainsi que la construction clé en main d'une nouvelle installation de cogénération avec trois modules de cogénération. La passation se fait par le biais d'un dialogue compétitif conformément à l'article 119, paragraphes 1, 2, 6, GWB en liaison avec l'article 14, paragraphe 3, VgV en liaison avec l'article 18, VgV. Le contenu des prestations comprend notamment : le démontage complet des modules de cogénération existants, y compris les générateurs, les accouplements, les châssis de base et les découplages des vibrations ; le démontage des installations de gaz d'échappement, de toutes les conduites de liaison ainsi que des installations électrotechniques, jusqu'aux interfaces définies ; la livraison et l'installation de trois nouveaux modules de cogénération de la marque INNIO Jenbacher type JMS 316 F25 (alternativement type JMS 316 F26 en cas de preuve du respect des valeurs limites de NOx par des mesures moteur) ; la livraison et l'installation d'une installation de gaz d'échappement avec un système SCR pour la réduction des NOx, y compris des échangeurs de chaleur des gaz d'échappement ; l'intégration de l'installation d'huile de lubrification ainsi que de l'installation d'air d'admission et d'évacuation ; l'installation du système d'eau chaude pour l'utilisation de la chaleur sur le site de la décharge et pour l'injection dans le réseau de chaleur à proximité de la ville de Hochheim am Main ; la nouvelle installation du tableau principal basse tension et de l'installation électrique ; le démontage complet et la nouvelle installation des commandes de moteur (SPS) ; ainsi que la mise en service et le fonctionnement d'essai de l'ensemble de l'installation. Pendant toute la phase de démontage et de construction, il faut assurer le fonctionnement continu du module de cogénération GM8 ; les temps d'arrêt doivent être minimisés. L'objectif est de construire une installation à haut rendement, à faibles émissions et fiable en fonctionnement, pour la production couplée d'électricité et de chaleur, en respectant toutes les exigences légales et techniques pertinentes, notamment conformément au BImSchG, 44. BImSchV et TA Luft. Les rendements minimums sont de 41,9 % électrique, 43,7 % thermique et 85,5 % total. Un autre objet important du processus de passation est le développement d'une solution de financement avantageuse pour la RMD. En raison des conditions économiques du maître de l'ouvrage, il n'est possible que de manière limitée de supporter les dépenses d'investissement initiales. De plus, en raison de ses conditions juridiques publiques, la RMD ne peut pas fournir de garanties. Dans ce contexte, divers modèles de financement - notamment la location-vente, le contrat de performance et la location - ainsi que des mécanismes de garantie et de sécurité alternatifs doivent être examinés et évalués dans le cadre de la phase de dialogue, qui tiennent compte des intérêts de sécurité justifiés des soumissionnaires en tenant compte de la situation particulière du maître de l'ouvrage. Dans le cadre de la procédure de dialogue, les aspects suivants doivent notamment être concrétisés : le déroulement de la construction et du montage, y compris la phase de démontage, les interfaces et le concept d'intégration, le concept de maintenance et de service, l'efficacité économique de la solution globale, les délais d'approvisionnement, ainsi que les points contractuels, y compris la structure de rémunération, la portée de la garantie, les options de prolongation du contrat et les régulations à la fin du contrat. Pour plus de détails, veuillez consulter les documents de passation.