Lengyelország – Műszaki támogatási szolgáltatások – Zapewnienie usług serwisowych i aktualizacji oprogramowania dla urządzeń sieciowych Sądu Najwyższego.

1. A megrendelés tárgya a Hálózati eszközök szolgáltatások és szoftverfrissítés szolgáltatások biztosítása a Legfelsőbb Bíróság számára. 2. A megrendelés tárgyának leírása (MTL) a SWZ 1. melléklete. 3. A megrendelés tárgyát a következő részekre osztották: a) 1. rész - Cisco termékek szolgáltatások és szoftverfrissítés szolgáltatások biztosítása, b) 2. rész - Check Point termékek szolgáltatások és szoftverfrissítés szolgáltatások biztosítása. 4. A megrendelésre pályázhatnak azok a Kivitelezők, akik a következő feltételeknek eleget tennek: 1) gazdasági forgalomba lépés képességét illetően: A megrendelő nem szab meg feltételt ebben az esetben, 2) bizonyos gazdasági vagy szakmai tevékenység folytatására jogosultságát illetően, ha az külön jogszabályból következik: A megrendelő nem szab meg feltételt ebben az esetben, 3) gazdasági vagy pénzügyi helyzetét illetően: A megrendelő nem szab meg feltételt ebben az esetben, 4) szakmai vagy technikai képességét illetően: A megrendelő az előbbi feltételt akkor tekinti teljesítettnek, ha a Kivitelező bizonyítja, hogy az utolsó 3 év során, vagy ha a tevékenység folytatása rövidebb ideig tartott, akkor ebben az időszakban megfelelően végrehajtotta vagy végrehajtja: a) az 1. rész megrendeléséhez kapcsolódóan - legalább 2 szerződést (megrendelést), amely a Cisco hálózati eszközök szolgáltatások vagy szoftverfrissítés szolgáltatások biztosítását foglalja magában, mindegyik szerződés értéke legalább 200.000 zł brutto, b) az 2. rész megrendeléséhez kapcsolódóan - legalább 2 szerződést (megrendelést), amely a Check Point hálózati eszközök szolgáltatások vagy szoftverfrissítés szolgáltatások biztosítását foglalja magában, mindegyik szerződés értéke legalább 200.000 zł brutto. 5. Ha a Kivitelezők közösen pályáznak a megrendelésre (konszorcium, polgári társaság), a részvételi feltételek teljesülhetnek egy Kivitelező által, vagy együttesen, minden Kivitelező által, akik közösen pályáznak a megrendelésre. 6. A Kivitelezők feltételeinek teljesítésének értékelése a „teljesíti – nem teljesíti” képlet alapján történik, a benyújtott nyilatkozatok és dokumentumok alapján. 7. A megrendelő az ajánlatok kötöttségi ideje alatt a garantia befizetését követeli. A garantia folyamatosan fennáll az ajánlatok kötöttségi ideje lejáratáig, kivéve azokat az eseteket, amelyekről a 98. § 1. pont 2. és 3. és a 2. bekezdés szerint van szó. 8. A garantia a benyújtási határidő előtt kell befizetni. A Kivitelező, aki nem fizeti be a garantia, vagy hibásan fizeti be, ajánlatát elutasítják. 9. A garantia összege: a) 1. rész - 9 000,00 zł (szóval: kilenc ezer és 00/100 forint), b) 2. rész - 9 000,00 zł (szóval: kilenc ezer és 00/100 forint). 10. A garantia az 15. bekezdésben meghatározott formában csatolandó az ajánlathoz. 11. A garantia az 97. § 7. bekezdésben meghatározott formákban is befizethető. 12. A pénzben befizetett garantia átutalással fizetendő a megrendelő számlájára: Legfelsőbb Bíróság, 00-951 Warszawa, Plac Krasińskich 2/4/6, a számlaszám: 10 1130 1017 0020 0800 5120 0003 a BGK Oddział w Warszawie banknál, a megjelöléssel: „Wadium w Postępowaniu KPP III.2611.8.2026 Część Nr …”. 13. Ha pénzben fizetett garantia, a forint a megrendelő banki számláján a garantia befizetésének határidőn belül kell lennie. A garantia befizetését a megrendelő számláján való elfogadásnak tekintik. A bankközi lezárási időszak időtartamával járó kockázat miatt a megrendelő a megfelelő előrejelzéssel ajánlja a befizetést. 14. A pénzen kívül befizetett garantia különösen tartalmazni kell a feltétel nélküli, visszahívhatatlan fizetési kötelezettséget a megrendelő első követelésére az 98. § 6. pont 1-3. bekezdésben meghatározott esetekben, és érvényben kell lennie az ajánlatok kötöttségi ideje alatt, amelyet az SWZ határoz meg. A garantia nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely korlátozza a garantia befizetésének kötelezettségét. 15. Az 97. § 7. pont 2-4. bekezdésben meghatározott formákban befizetett garantia az Elektronikus Beszerzési Platformon keresztül, elektronikus formában kell befizetni – a megrendelő a garantia befizetését a Platformon keresztül, a garant/kezdő személyek által kiállított, kvalifikált elektronikus aláírású eredeti dokumentum feltöltésével követeli. A garantia a megrendelőnek azokban a formákban kell átadni, ahogy a garant vagy a kezdő kiállította (ered