Polonia – Trabajos de construcción – Innowacyjne rozwiązania dotyczące energii cieplnej i elektrycznej Wieniawskiego Klastra Energii

1. El objeto del contrato son las obras de construcción y la entrega junto con el montaje en el marco de la tarea de inversión denominada: „Soluciones innovadoras relativas a la energía térmica y eléctrica del Clúster Energético de Wieniawa”. 2. El contrato se ha dividido en tres partes siguientes: 1) Parte del contrato nº 1 – „Creación de un almacén para troncos de madera, creación de una caldera de biomasa y montaje de la caldera, creación de una red y nodos de calefacción, instalación de cogeneración junto con el sistema de preparación de combustible, creación de un almacén de calor con una capacidad de 3,5 MWh y la implementación de un sistema de gestión de energía en la localidad de Wieniawa”; 2) Parte del contrato nº 2 – „Creación de un almacén para troncos de madera junto con el edificio de la caldera, suministro y montaje de la caldera, creación de cogeneración junto con el sistema de preparación de combustible, creación de una red y nodos de calefacción y creación de un almacén de calor con una capacidad de 3,5 MWh en la localidad de Sokolniki Mokre”; 3) Parte del contrato nº 3 – „Construcción de instalaciones fotovoltaicas y almacenes de energía en los edificios de uso público”. 3. En el marco de la parte del contrato nº 1 – El contratista estará obligado a: 1) elaborar la documentación de proyecto, incluyendo el proyecto de construcción, el proyecto técnico y el proyecto ejecutivo, el presupuesto con la estimación de los trabajos, la especificación técnica de la ejecución y la recepción de los trabajos junto con la obtención de la decisión vinculante sobre el permiso de construcción o la notificación de los trabajos – para todo el alcance descrito en el Programa Funcional-Usuario, así como preparar para la aprobación del Adjudicatario el Cronograma de construcción; 2) realizar las obras de construcción, basándose en la documentación de proyecto y presupuesto elaborada y aceptada por el Adjudicatario, mencionada en el punto 1) anterior, y la decisión vinculante sobre el permiso de construcción o la notificación de los trabajos, así como obtener el permiso vinculante para el uso o la notificación de la finalización de los trabajos (si es aplicable); 3) realizar la implementación del sistema de gestión de energía, monitoreo, gestión de la producción y distribución de energía, optimización, integración de sistemas de medición, informes y análisis de datos. 4. En el marco de la parte del contrato nº 2 – El contratista estará obligado a: 1) elaborar la documentación de proyecto, incluyendo el proyecto de construcción, el proyecto técnico y el proyecto ejecutivo, el presupuesto con la estimación de los trabajos, la especificación técnica de la ejecución y la recepción de los trabajos junto con la obtención de la decisión vinculante sobre el permiso de construcción o la notificación de los trabajos – para todo el alcance descrito en el Programa Funcional-Usuario, así como preparar para la aprobación del Adjudicatario el Cronograma de construcción; 2) realizar las obras de construcción, basándose en la documentación de proyecto y presupuesto elaborada y aceptada por el Adjudicatario, mencionada en el punto 1) anterior, y la decisión vinculante sobre el permiso de construcción o la notificación de los trabajos, así como obtener el permiso vinculante para el uso o la notificación de la finalización de los trabajos (si es aplicable); 3) realizar la implementación del sistema de gestión de energía, monitoreo, gestión de la producción y distribución de energía, optimización, integración de sistemas de medición, informes y análisis de datos. 5. En el marco de la parte del contrato nº 3, el contratista estará obligado a: 1) diseñar y construir instalaciones fotovoltaicas y almacenes de energía en los edificios de uso público; 2) elaborar la documentación ejecutiva; 3) suministrar y montar instalaciones completas de sistemas fotovoltaicos junto con almacenes de energía y conectarlos a los sistemas energéticos existentes; 4) implementar el sistema de gestión de energía, monitoreo, gestión de la producción y distribución de energía, optimización, integración de sistemas de medición, informes y análisis de datos; - en el alcance descrito en el Programa Funcional-Usuario. 6. Los detalles del alcance del objeto del presente contrato se especifican: 1) para la parte del contrato nº 1 y 2 – Anexo nº 8 al SWZ – Programa Funcional-Usuario, aplicable a estas partes del contrato, y los requisitos relativos a la realización del contrato Anexo nº 9a al SWZ – Proyecto de contrato; 2) para la parte del contrato nº 3 – Anexo nº 8 al SWZ – Programa Funcional-Usuario, aplicable a esta parte del contrato, y los requisitos relativos a la realización del contrato Anexo nº 9b al SWZ – Proyecto de contrato. 7. Se desea que antes de presentar la Oferta, el contratista realice una visita local a los terrenos donde se ubicarán las obras objeto del presente contrato. La realización de la visita no es un requisito para presentar una oferta en este procedimiento. El contratista asumirá los costos de la realización de la visita local del terreno de construcción. 8. Las obras de construcción que constituyen el objeto del presente contrato deben realizarse de acuerdo con el presente SWZ, la Descripción del Objeto del Contrato (DOC), el Proyecto de Contrato y de acuerdo con las normas del arte de la construcción, el conocimiento técnico, las disposiciones y normas vigentes. La obligación de realizar las obras de acuerdo con los documentos mencionados no exime al contratista, entre otros, de la obligación de verificar esta documentación durante la vigencia del contrato y notificar al Adjudicatario los defectos o irregularidades detectados en ella que puedan resultar en la imposibilidad de cumplir con las condiciones del contrato o en la violación de las disposiciones legales. 9. A partir de la fecha de recepción del lugar de construcción, el contratista será responsable de todos los eventos que ocurran durante la ejecución del contrato. El contratista será responsable de todos los daños causados a cualquier persona durante la construcción o en relación con la construcción, a menos que no exista una relación causal entre la realización de los trabajos y el daño causado. El contratista asumirá la responsabilidad, en particular, por: 1) daños y consecuencias de accidentes laborales relacionados con los empleados del contratista y otras personas presentes en el área de las obras en curso; 2) daños resultantes de la destrucción y otros eventos relacionados con los trabajos, materiales, equipos y otros bienes móviles relacionados con la realización de los trabajos durante la ejecución del objeto del presente contrato; Más disposiciones en SWZ.